×

Дело о неустойке // из серии «купи кирпич»

Сам по себе факт перечисления неустойки кредитору не лишает должника права обратиться в суд с иском о снижении размера неустойки
Согласно господствующей доктрине неустойка в российском праве носит компенсационный характер и может быть снижена судом в случае ее явной несоразмерности нарушенному обязательству на основании ст. 333 Гражданского кодекса РФ.

Фабула дела
Подрядчик выполнил работы, но со сдачей работ просрочил. Заказчик рассчитал неустойку исходя из условий договора, и она составила 750 тыс. руб. (0,1% в день).

Предвидя возможный иск подрядчика о снижении неустойки, заказчик решил схитрить и направил письмо подрядчику следующего содержания – перечислите нам на счет неустойку, и мы сразу оплатим вам выполненные работы («купи кирпич»), несмотря на то что у заказчика было право удержать неустойку из суммы, подлежащей оплате подрядчику (предусмотрено условиями контракта).

Так заказчик рассчитывал доказать добровольность перечисления неустойки, лишив тем самым права подрядчика на иск о снижении неустойки.

Чтобы быстрей получить оплату, мы перечислили неустойку, как требовал того заказчик.

Нами подан иск о снижении неустойки исходя из двукратной ставки рефинансирования (16,5%) и взыскания излишне уплаченной суммы неустойки в размере 411 тыс. руб. как неосновательного обогащения.

Результат дела
Иск удовлетворен в полном объеме, подрядчику возвращены средства в размере 411 тыс. руб. Апелляционная инстанция оставила решения суда без изменений.

Ссылка на материалы
решение суда первой инстанции
решение суда апелляционной инстанции

Участники
Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» (ОГРН: 1023701275102, место нахождения: Ивановская область, город Кинешма, улица имени Фрунзе, дом 4)

Рассказать:
Другие мнения
Горин Егор
Горин Егор
Партнер, руководитель практики судебной защиты КСК групп
Правомерен ли зачет неустойки против основного долга?
Арбитражное право и процесс
ВС рассмотрел взаимные претензии комиссионера и комитента под неформальным углом
26 Ноября 2020
Базаров Дмитрий
Базаров Дмитрий
Адвокат, партнер BGP Litigation
Оспаривание зачета в банкротстве: новый подход Верховного Суда
Арбитражное право и процесс
Есть ли разница между сальдо и зачетом?
25 Ноября 2020
Семикина Елена
Семикина Елена
Адвокат Томской объединенной коллегии адвокатов

«Мучительная агония преюдиции» в гражданском процессе
Арбитражное право и процесс
Применение норм о преюдиции в актах высших судебных инстанций
24 Ноября 2020
Козенков Александр
Решение о сносе мусорного полигона в Архангельской области устояло в апелляции
Арбитражное право и процесс
Суды выявили ряд нарушений, допущенных при строительстве объекта
23 Ноября 2020
Болдинова Екатерина
Болдинова Екатерина
Адвокат, партнер Five Stones Consulting
Не ухудшает, но и не улучшает…
Конституционное право
Конституционный Суд пока не разрешил коллизию позиций судов и ФНС
20 Ноября 2020
Краснова Ирина
Краснова Ирина
Адвокат, партнер CriminalDefenseFirm
Карантин в СИЗО – не повод лишать права на участие в заседании суда
Уголовное право и процесс
Избрание и продление стражи в отсутствие подзащитного не должно стать нормой
19 Ноября 2020